退履约保证金申请书1

xxxx县人民*：

　　我公司根据20xx年3月6日与县人民*签订的《xx县xxxx改造和开发合作协议》投资开发建设的`“xx县xxx商贸街项目”，计划投资2.4亿元，实际完成投资2.7亿元。该项目已于20xx年9月11日通过竣工验收，并交付使用。根据合同约定，特向人民*请求退取我公司交纳的履约保证金20万元，请予以**和帮助，谢谢！

　　特此申请

申请人：xxx

　　20xx年xx月xx日

退履约保证金申请书2

xxxx县人民*：

　　我公司根据20xx年3月6日与县人民*签订的《xx县xxxx改造和开发合作协议》投资开发建设的'“xx县xxx商贸街项目”，计划投资2.4亿元，实际完成投资2.7亿元。该项目已于20xx年9月11日通过竣工验收，并交付使用。根据合同约定，特向人民*请求退取我公司交纳的履约保证金20万元，请予以**和帮助，谢谢！

　　特此申请

申请人：xxx

　　20xx年xx月xx日

退履约保证金申请书3

xxxxx县人民*：

　　我公司根据20xx年3月6日与县人民*签订的《xx县xxxx改造和开发合作协议》投资开发建设的“xx县xxx商贸街项目”，计划投资2。4亿元，实际完成投资2。7亿元。该项目已于20xx年9月11日通过竣工验收，并交付使用。根据合同约定，特向人民*请求退取我公司交纳的履约保证金20万元，请予以**和帮助，谢谢！

　　特此申请

　　xx

　　20xx年x月x日

退履约保证金申请书4

勉县*采购中心：

　　我公司是贵中心**的xxxx项目（项目编号：勉政采mzc[20xx]x号）的中标公司，领取中标通知书时按招标文件约定向贵中心交纳了履约保证金，金额为***（大写）xxxxx，现已经履约完毕，无违约和质量问题，特向中心申请退还履约保证金。

xxx

　　20xx年x月x日

退履约保证金申请书5

勉县*采购中心：

　　我公司是贵中心**的xxxx项目（项目编号：勉政采MZC[20xx]x号）的中标公司，领取中标通知书时按招标文件约定向贵中心交纳了履约保证金，金额为***（大写）xxxxx，现已经履约完毕，无违约和质量问题，特向中心申请退还履约保证金。

　　申请单位（盖章）：

　　采购单位意见（盖章）：

　　采购中心意见：

　　附：

　　户名：

　　银行账号：

　　开户银行：

　　联系人：xxx

　　联系电话：xxxxxxxxxxx

　　20xx年x月x日

退履约保证金申请书5篇扩展阅读

退履约保证金申请书5篇（扩展1）

——履约保证金承诺书5篇

履约保证金承诺书1

　　甲方：

　　乙方：

　　本履约保证金合同由双方于 年 月 日在 市订立。

　　为了明确双方**、义务，依据《*******合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经*等协商一致，订立本合同。

　　第一条 鉴于甲方与乙方于 签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。

　　第二条 保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。

　　第三条 保证金额

　　乙方应当按照中标合同总金额的 %，金额：大写*** 元（￥ ）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。

　　第四条 保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。

　　第五条 保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后 7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金（无息）划回乙方账户。

　　第六条 乙方向甲方提供履约保证金后，甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。

　　第七条 争议的解决

　　本合同适用*******有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民**提**讼。

　　第八条 生效条件

　　本合同自双方的`法定**人或其授权**人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。

　　第九条 其他 本合同一式贰份，具有相同法律效力。甲方执壹份，乙方执壹份。

　　甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

　　法定**人或授权**人（签字）： 法定**人或授权**人（签字）：

履约保证金承诺书2

　　为保护民工的合法权益，不拖欠民工工资，本人以(单位名称)法定**人或授权**的资格，郑重承诺：

　　我单位承建的 工程，将保证做到：

　　1、遵守国家的有关工程建设的法规，自觉维护和规范建筑市场秩序，诚信守法，按照《劳动法》规定雇佣和使用民工，工资将直接发放给民工本人，在获得工程款后，优先偿付民工工资。在雇佣和使用民工时为民工办理工伤保险。

　　2、承建的工程不转包、不违法分包、不挂靠，杜绝使用“包工头”式的非法用工方式。

　　3、如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工*，及其它突发事件或公共事件，我单位愿意接受业主的处罚，同时愿意接受主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。

　　承诺单位：(公章)

　　法定**人或授权**人(签字)：

　　日期： 年 月 日

履约保证金承诺书3

　　本保证金作为(投标人名称)(承包人)就项目(招标编号： )所签定合同的履约保证金。履约保证金额(大写)。

　　1、承包人未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后可能作出的并同意的修改、补充和变动，包括更换或修补发包人认为有缺陷的货物或建筑物(以下简称“违约”)，只要发包人确定，无论承包人有何反对，发包人将从上述金额中扣除。

　　2、履约保证金项下的任何支付应为免税和净值，无论从任何人以何种理由提出扣减现在或未来的税费、费用或扣款，均不能从履约保证金中扣除；

　　3、履约保证金构成承包人无条件的，不可撤消的直接义务；

　　4、承包人保证在收到中标通知书的同时，向发包人提交履约保证金。履约保证金金额为合同价格的百分之五(5%)。履约保证金将在工程竣工并经****验收合格并签署书面合格报告后的.三十(30)日内，其余额退回给承包人，不计利息。

　　5、履约保证金应为银行支票、汇票或现金。

　　6、如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。

　　投标人名称(承包人)： 公章：

　　银行账号：

　　开户行地址： 开户行电话：

　　法定**人或授权**(签字)：

　　年 月 日

履约保证金承诺书4

　　本保证金作为河南泰汇建筑工程有限公司(投标人名称)就 *舆县阳城等四个乡镇土地整治项目（二期）工程施工项目(招标编号：20xx-GC-G-026）所签定合同的履约保证金。履约保证金额中标金额的10%。

　　1、承包人保证在收到中标通知书的同时，向发包人提交履约保证金。履约保证金金额为合同价格的百分之十(10%)。履约保证金将在工程竣工并经****验收合格并签署书面合格报告后的三十(30)日内，其余额退回给承包人，不计利息。

　　2、履约保证金应为转账或现金。

　　3、如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。

　　4、未经发包人同意，不得更换项目经理和技术负责人。假如更换未经批准，将从履约保证金中扣除违约金。更换项目经理扣除10000元违约金。更换技术负责人扣除5000元违约金。

　　投标人名称(承包人)：(单位公章）

　　银行账号：

　　开户行地址：

　　开户行电话：

　　法定**人或授权**：( 签 字 ) 年 月 日

　　纳税承诺书：

　　在(招标编号：)招标活动中，如果我们公司有幸中标，我公司承诺我们公司应交纳的有关税金由业主代扣代缴给朝阳市税务部门。

　　投标人名称(承包人)：

　　公章：

　　法定**人或授权**(签字)：年 月 日

履约保证金承诺书5

　　经认真阅读编号为20xxP16地块的拍卖出让文件，我方知悉必须按《20xxP16地块国有建设用地使线用权拍卖出让须知》中关于履约保证金支付的要求，

　　在20xx年12月20日前向厦门市思明区人民*缴交20xxP16地块履约保证金，履约保证金金额为***1亿元。

　　如竞得本地块国有建设用地使用权，我方承诺按切照贵局的要求在20xx年12月20日前按时付清相应金额的履约保证金。一旦违反前述承诺，则我方无条件同意贵局取消我方竞得资格，同时不要求返还本地块剪的竞买保证金。

　　特此承诺。

　　申请人：（加盖公章）

（法定**人（或授权委托**人）签名：

　　申请日期：年月日

退履约保证金申请书5篇（扩展2）

——退投标保证金申请书3篇

退投标保证金申请书1

青田县*采购招投标交易中心：

　　我公司于200年月日参加项目招投标，交纳保证金元，开标后未中标，现请求将该项目投标保证金退至以下帐号，请予办理。

　　户名：

　　开户银行：

　　帐号：

　　联系电话：

　　投标人：

　　20xx年月日

退投标保证金申请书2

陵水黎族**县城乡投资有限公司：

　　我公司于200年月日参加陵水县山水花园”限价商品房项目招投标，交纳保证金48000.00元，开标后未中标，现请求将该项目投标保证金退至以下帐号，请予办理。

　　户名：海南金盛建筑工程有限公司开户银行：三亚建行海港支行帐号：4600xxxxxxxxx联系电话：xxxxxxxxxxxx

　　投标人：海南金盛建筑工程有限

　　公司

　　20xx年12月23日

退投标保证金申请书3

xx县人民*采购中心：

　　我公司于日（开标时间）参加，本公司以（）形式缴纳投标保证金额为：***元（大写），因已中标，我公司已于年月日与xxx单位签订合同，并已完工，现申请退还该投标保证金至我公司以下帐户中，请予办理。

　　帐户名称：

　　开户帐号：

　　开户银行：

　　联系人：

　　联系电话：

　　公司名称：

　　时间：

退履约保证金申请书5篇（扩展3）

——履约保证金退款申请书 (菁华1篇)

履约保证金退款申请书1

履约保证金退款申请书

我单位施工的工程已按施工合同完成合同工程内容，施工质量符合合同要求，该工程已竣工，我单位在该工程施工中，至今无拖欠工程分包款、农民工工资。现申请退还本工程履约保证金元。（附缴交单据复印件）

如本工程发生拖欠分包款、农民工工资纠纷投诉的，由本施工单位负责在五日内妥善解决，并向市规划建设与房地产管理局反馈，接受相关部门的**。

施工单位（签章）项目经理（签字）

施工单位负责人（签字）监理单位意见

总监理工程师（签字）建设单位意见

（法人**签字）

日期：

规划建设与房产管理局建设科意见：

规划建设与房产管理局分管**意见：

退履约保证金申请书5篇（扩展4）

——保证金承诺书10篇

保证金承诺书1

xxxx公司：

　　本保证金作为承包人就xxxx工程施工项目所签定合同的履约保证金。履约保证金额为合同价格的10%。

　　1、承包人未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后可能作出的并同意的修改、补充和变动，包括更换或修补发包人认为有缺陷的货物或工程缺陷（以下简称“违约”），只要发包人确定，无论承包人有何反对，发包人将从上述金额中扣除；

　　2、履约保证金项下的`任何支付应为免税和净值，无论任何人以何种理由提出扣减现有或未来的税金、费用或扣款，均不能从履约保证金中扣除；

　　3、履约保证金构成承包人无条件的，不可撤消的直接义务；

　　4、履约保证金的有效期在工程竣工并经有关单位验收合格后三十（30）天内，其保证金余额由辽宁人民广播电台退回给承包人，不计利息；但如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。

　　5、我公司保证在收到中标通知书的3日内向发包人提交履约保证金。

　　6、我公司如未按招标文件的规定交纳履约保证金，将自愿放弃中标项目及投标保证金。

xxx

20xx年xx月xx日

保证金承诺书2

　　经认真阅读编号为20xxP16地块的拍卖出让文件，我方知悉必须按《20xxP16地块国有建设用地使线用权拍卖出让须知》中关于履约保证金支付的要求，

　　在20xx年12月20日前向厦门市思明区人民*缴交20xxP16地块履约保证金，履约保证金金额为***1亿元。

　　如竞得本地块国有建设用地使用权，我方承诺按切照贵局的`要求在20xx年12月20日前按时付清相应金额的履约保证金。一旦违反前述承诺，则我方无条件同意贵局取消我方竞得资格，同时不要求返还本地块剪的竞买保证金。

　　特此承诺。

　　申请人：（加盖公章）

（法定**人（或授权委托**人）签名：

　　申请日期：年月日

保证金承诺书3

**市丰台区旅游局：

　　根据《旅行社条例》第十三条的规定，投资人承诺，在取得《旅行社业务经营许可证》之日起3个工作日内，向**市旅游局指定的银行开设专门的质量保证金账户，存入质量保证**十万元，或者提交**取得的担保额度不低于相应质量保证金数额的银行担保。并根据《旅行社条例实施细则》第十五条的规定，在存入质量保证金，或者提交**取得的担保额度不低于相应质量保证金数额的银行担保后7个工作日内，向旅*政管理部门提交存入质量保证金的证明文件，以及旅行社与银行达成的使用质量保证金的协议。

　　申请人（盖章）：×××××国际旅行社有限公司

　　20××月6月

保证金承诺书4

　　致：xx-xxx-xxx-xxx-xxx：

　　为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本人(法定**人姓名)以(投标人全称)法定**人的资格，郑重承诺：

　　本企业如果中标承建xx-xxx-xxx-xx项目xx-xx合同段工程，需要使用农民工时，将保证做到：

　　1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

　　2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。

　　如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。

　　本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。

　　3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工*，本公司愿意接受业主依照有关规定作出的处罚决定。

　　4、本公司同意：在合同执行期间由业主**每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金：

　　业主**视我公司对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。

　　投标人： (盖章) 法定**人或其授权**人： (签名)

　　日期：x年x月x日

保证金承诺书5

福建龙岩稀**业园开发建设有限公司（招标人）：

　　福建省建审工程项目管理咨询有限公司（招标**单位）：根据《福建省招标投标条例》及《福建龙岩稀**业园白泥坑涵洞二期工程施工招标文件》（招标项目编号：（20xx）建审龙招字第005号）规定，招标人应当在发出中标通知书后的五日内，将投标保证金退还中标候选人以外的投标人。由于我单位属招标人公布的中标候选人以外的投标人，现因****较为困难，为此，特要求将我公司提交的福建龙岩稀**业园白泥坑涵洞二期工程的投标保证金***（大写）壹拾叁万元（小写：130000.00元）于开标后予以提前退还，我单位在你们退还投标保证金后依照本工程施工招标文件规定继续履行下列投标担保承诺：

　　本承诺书声明：我单位在本工程投标过程中，且在本工程施工招标文件规定的投标保证金退还期限内被******如有违法行为，致使我单位投标保证金应当被没收时，我单位保证在收到没收投标保证金通知之日起3天内按上述退还的投标保证金金额向你们缴纳没收的投标保证金。否则，除应当缴纳投标保证金本金外，还应当按照商业银行同期贷款利率上浮百分之二十支付资金占用费。

xxx

　　xx年xx月xx日

保证金承诺书6

　　致：xx-xxx-xxx-xxx-xxx：

　　为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本人(法定**人姓名)以(投标人全称)法定**人的资格，郑重承诺：

　　本企业如果中标承建xx-xxx-xxx-xx项目xx-xx合同段工程，需要使用农民工时，将保证做到：

　　1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

　　2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。

　　如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的'，将由我公司先行垫付欠款。

　　本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。

　　3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工*，本公司愿意接受业主依照有关规定作出的处罚决定。

　　4、本公司同意：在合同执行期间由业主**每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金：

　　业主**视我公司对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。

　　投标人： (盖章) 法定**人或其授权**人： (签名)

　　日期：x年x月x日

保证金承诺书7

　　海安县住房和城乡建设局:

　　鉴于我单位在 镇(园区)投资 万元，新建 项目，为缓解建设资金紧张等问题，我公司承诺在农民工工资足额发放过程中，我公司将根据江苏省《关于20xx年元旦春节期间保障农民工工资支付工作方案的通知》精神，具体抓好以下几项工作：

　　1、加强施工各班组的日常管理，并和各施工班组签定劳动分包合同。2、各施工班组跟所在班组工作的农民工签订合同并报总包单位备案。3、保障农民工工资按期足额发放到农民工手上，并建立台账。4、如因为农民工工资未足额发放而引起的*事件，其一切后果由我公司负责。

　　承诺单位（盖章）

　　法定**人（签字）：

　　年 月 日

　　所在镇（园区）*意见（盖章）

　　经办人（签字）

　　年 月 日

保证金承诺书8

　　海安县住房和城乡建设局:

　　鉴于我单位在 镇(园区)投资 万元，新建 项目，为缓解建设资金紧张等问题，我公司承诺在农民工工资足额发放过程中，我公司将根据江苏省《关于20xx年元旦春节期间保障农民工工资支付工作方案的通知》精神，具体抓好以下几项工作：

　　1、加强施工各班组的日常管理，并和各施工班组签定劳动分包合同。2、各施工班组跟所在班组工作的农民工签订合同并报总包单位备案。3、保障农民工工资按期足额发放到农民工手上，并建立台账。4、如因为农民工工资未足额发放而引起的*事件，其一切后果由我公司负责。

　　承诺单位（盖章）

　　法定**人（签字）：

　　年 月 日

　　所在镇（园区）*意见（盖章）

　　经办人（签字）

　　年 月 日

保证金承诺书9

　　清理建设领域工程款和农民工工资工作，事关人民群众切身利益，事关社会公*正义，事关社会**稳定，事关经济和社会发展全局。为维护建设市场秩序，构建行业自律环境，提高社会公德力和企业诚信度， 在 工程建设中，我们承诺：

　　一、严格按照《建筑法》等法律、法规进行工程建设活动，保证：

　　1、本工程建设资金到位率符合规定要求；

　　2、严格按照批准的项目建设规模、内容、标准进行建设；

　　3、按规定招标发包，不将工程肢体发包或发包给不具有相应资质的**或个人；

　　4、按照《承包合同》约定，及时、足额支付工程预付款，进度款；

　　5、按照《建设工程价款决算办法》规定，按时完成工程结算审计（审核），并按有关规定和合同约定及时与施工企业结清工程价款。

　　二、认真履行建设（开发）单位在清欠工作中的责任和义务，保证：

　　1、对施工企业农民工工资支付承担监管责任，**、检查、督促施工企业及时、足额支付农民工工资；

　　2、因我单位未按《承包合同》约定支付工程款，导致施工企业停工并因此造成的工期延误和施工企业损失，我单位承担全部责任；

　　3、施工企业拖欠农民工工资且拒不支付的，我单位同意县清欠办动用预存的履约保证金先行垫付。

　　三、主动接受县清欠办、县建设局的全方位**，若发生因我单位违

　　反上述保证事项造成拖欠工程款或农民工工资的，我单位承担全部责任，并无条件同意县清欠办动用我单位预存的履约保证金先行垫付拖欠的工程款或农民工工资，并自愿接受县清欠办，县建设局的处罚。

　　承诺人：

　　单位（章）： 法定**人（签字并盖章）： 办公电话//信箱： 经办人姓名/职务：

　　办公电话/：

　　**单位：

　　县清欠办（章）

　　二0 年 月 日

　　注：本承诺书一式两份，建设（开发）单位和县清欠办各留存一份

　　建设工程履约保证金和安全防护、文明施工措施费

　　（建设单位）预存审批表

　　注：此表一式三份，建管科一份、建设单位一份、建设局财务科留存一份

保证金承诺书10

xxxx公司：

　　本保证金作为承包人就xxxx工程施工项目所签定合同的履约保证金。履约保证金额为合同价格的10%。

　　1、承包人未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后可能作出的并同意的修改、补充和变动，包括更换或修补发包人认为有缺陷的货物或工程缺陷（以下简称“违约”），只要发包人确定，无论承包人有何反对，发包人将从上述金额中扣除；

　　2、履约保证金项下的任何支付应为免税和净值，无论任何人以何种理由提出扣减现有或未来的税金、费用或扣款，均不能从履约保证金中扣除；

　　3、履约保证金构成承包人无条件的，不可撤消的直接义务；

　　4、履约保证金的有效期在工程竣工并经有关单位验收合格后三十（30）天内，其保证金余额由辽宁人民广播电台退回给承包人，不计利息；但如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。

　　5、我公司保证在收到中标通知书的3日内向发包人提交履约保证金。

　　6、我公司如未按招标文件的规定交纳履约保证金，将自愿放弃中标项目及投标保证金。

xxx

20xx年xx月xx日

退履约保证金申请书5篇（扩展5）

——保证金申请书 (菁华20篇)

保证金申请书1

合肥市*采购中心：

　　我公司于年月日向贵中心交纳的(填项目名称、项目编号)履约保证金计元(***大写：)，按合同约定已到期，并无质量缺陷，请予退还。

　　公司开户名：

　　开户行全称：

　　帐号：

　　联系人：

　　联系人电话(手机)：

　　用户(合同甲方)意见：

　　用户(合同甲方)公章

　　投标单位公章：

　　时间：

保证金申请书2

　　一、履约保证金退还申请书

　　洗衣机的生产已按施工合同完成合同工程内容，施工质量符合合同要求，该工程已竣工，我单位在该工程施工中，至今无拖欠工程分包款、农民工工资。现申请退还本工程履约保证金元。（附缴交单据复印件）

　　如本工程发生拖欠分包款、农民工工资纠纷投诉的，由本施工单位负责在五日内妥善解决，并向市规划建设与房地产管理局反馈，接受相关部门的**。

　　施工单位（签章）项目经理（签字）

　　施工单位负责人（签字）监理单位意见

　　总监理工程师（签字）建设单位意见

　　（法人**签字）

　　日期：

　　二、履约保证金的收取主体是什么

　　法律法规对履约保证金交付给谁没有明确规定。从表面上看，履约保证金与合同履行密切相关，似乎应该由采购人收取，但这是片面的。*采购具有公共**功能，**功能的体现应是全方位、具体的，包括对履约保证金的管理，集中采购机构不能让履约保证金变成采购人手中可以任意处置中标人的武器。

　　其实采购人不恰当地使用履约保证金的情况时有所见，如以履约保证金作为要挟条件，迫使中标人增添或改变部分合同内容，以履约保证金抵合同预付款，合同执行完毕后履约保证金迟迟不退还或被占用。从这个角度上说，履约保证金应由集中采购机构收取，从而保持操作的连贯性、一致性，集中采购机构作为中间方，能站在公正立场上正确处理履约问题，同时也便于对采购人与供应商进行有效**，维护双方的合法权益。

　　三、履约保证金有哪些作用

　　第一，更为适应建筑业市场的特点。建设工程项目是由建设单位投资，承建商负责建设施工。由于建设项目都是先订合同后施工，每个项目的投资对建设单位来讲，都具有风险性，选择好承建商就是极为关键的一个市场运作环节，建设单位不仅必须对中标的承建商的资信有深刻的了解和足够的信心，同时要有相应的措施和**，证明承建商具有良好的资信和雄厚的实力，以适应建筑业先签合同后施工的.特点，实行履约保证金**，将这种举措法制化，可以增强建设单位对承建商的信任度，减少投资方的风险，为双方的合作打下良好的基础。

　　第二，可以保证招标承建商市场运作的规范化，杜绝不合理的压价竞标。在建筑市场招投标运作中，有些承建商为了中标，在投标时把造价压到成本以下，中标后，在施工时以增项、洽商等**．大幅度增加造价。这种不正当竞争导致建设单位错误地选择和确定承建商，排挤了规范化运作的承建商。实行履约保证金**后，中标的承建商如果不按合同的造价执行，建设单位可以另外选择承建商，履约保证金不退还原中标的承建商，用作补偿招标单位另选承建商的费用损失，这样就可以制约和预防投标单位压价欺骗招标人，扰乱建筑业市场。

　　第三，有利于维护合同的法律效力，保证合同的正常履行。建设工程合同的执行过程是一个相当长的时间区间，需要承建商严格按照合同条款履行承担的义务，才能按工期、质量要求完成建设任务+也就对承建商的工程实施进行**和制约。履约保证金是招标单位对中标承建商极为有力的约束条件，有利于建设单位、监理单位对承建商实施有效的**与**，防止承建商采取以次充好、偷工减料等**转移建设资金，降低工程质量水*，促使承建商认真履行合同。

　　第四，有利于我国建筑业市场同国际市场接轨。履约保证金是国际建筑市场运作的一个惯例，世行指南和亚行准则都有相应规定，国际咨询工程师联合会制定的《土木建筑工程合同条件》中也有明确的履约保证金规定。实行履约保证金**，可以利用国际上的有关规定，保护**投资者的利益，使我国建筑业市场同国际市场在相关规定上同步，为我国更好的参与国际大竞争做出贡献。

　　第五，有利于规范整个建筑业市场管理，促使建设工程向信誉、质量好的承建商集中，我国从事工程施工的企业过多，企业实力普遍较弱，特别是在80年代建筑市场极速膨胀时，大量的小企业纷纷成立，其工程运作能力极为低下。随着我国建筑业市场趋于*稳，市场竞争将更加激烈，需要有相应的**淘汰一批落后的承建商，以求建筑业市场供求基本*衡。通过履约保证金**，银行、保险等金融机构可以给施工力量强、工程质量有保证、市场信誉好的承建商提供担保，促使工程向这些企业集中，实力极弱、运作不规范的承建商在市场中的占有率就会下降，最终达到整体行业科学、规范经营运作的目的。

保证金申请书3

XXX公司：

　　根据贵公司与我公司年月签订的《XXX工程》合同，合同

　　编号：XXXXXX，我公司已完成合同约定的`项目工作，于XXXX年XX月XX日通过竣工验收。现根据合同条款第XXX条之约定，保证期XX个月已满，我公司向贵公司申请支付本工程合同保证金。本工程合同金额为：元，最终本工程结算金额为***：￥元，其中：已支付工程结算款￥元，扣留结算额5%的合同质量保证金(计***￥元)。本次向贵公司申请实际支付质量保证金为：***大写：(￥元)。

　　申请单位(加盖公司印章)：

　　申请人：xxx

　　20xx年x月x日

保证金申请书4

xxxxxxx公司：

　　根据贵公司与我公司 年 月签订的《xxx工程》合同，合同编号：xxxxxx，我公司已完成合同约定的`项目工作，于20xx年xx月xx日通过竣工验收。现根据合同条款第xxx条之约定，保证期xx个月已满，我公司向贵公司申请支付本工程合同保证金。本工程合同金额为： 元，最终本工程结算金额为***：￥ 元，其中：已支付工程结算款￥ 元，扣留结算额5%的合同质量保证金（计***￥ 元）。本次向贵公司申请实际支付质量保证金为：***大写： （￥ 元）。

　　申请单位（加盖公司印章）：

　　申请人： xxx

　　20xx年xx月xx日

保证金申请书5

XXXXXXX公司：

　　根据贵公司与我公司 年 月签订的《XXX工程》合同，合同

　　编号：XXXXXX，我公司已完成合同约定的.项目工作，于XXXX年XX月XX日通过竣工验收。现根据合同条款第XXX条之约定，保证期XX个月已满，我公司向贵公司申请支付本工程合同保证金。本工程合同金额为： 元，最终本工程结算金额为***：￥ 元，其中：已支付工程结算款￥ 元，扣留结算额5%的合同质量保证金(计***￥ 元)。本次向贵公司申请实际支付质量保证金为：***大写： (￥ 元)。

　　申请单位(加盖公司印章)：

　　申请人： xxx

　　20xx年x月x日

保证金申请书6

xx公司：

　　根据贵公司与我公司xx年x月签订的《工程》合同，合同

　　编号：，我公司已完成合同约定的项目工作，于X年XX月XX日通过竣工验收。现根据合同条款第X条之约定，保证期XX个月已满，我公司向贵公司申请支付本工程合同保证金。本工程合同金额为：x元，最终本工程结算金额为***：￥x元，其中：已支付工程结算款￥x元，扣留结算额5%的合同质量保证金(计***￥x元)。本次向贵公司申请实际支付质量保证金为：***大写：(￥x元)。

　　申请单位(加盖公司印章)：

　　申请人：xxx

　　20xx年x月x日

保证金申请书7

　　一、退保证金申请书怎么写

　　XX县*采购招投标交易中心：

　　我公司于200X年XX月XX日参加XXX项目招投标，交纳保证金XXX元，开标后未中标，现请求将该项目投标保证金退至以下帐号，请予办理。

　　户名：

　　开户银行：

　　帐号：

　　联系电话：

　　投标人：

　　年月日

　　二、投标保证金比例

　　投标保证金是为了保护买方免遭因投标人的行为而蒙受的损失，买方在因投标人的行为受到损害时可根据规定没收投标人的投标保证金。根据规定，投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分，数额不得超过投标总价的百分之二。

　　七部委30号令《工程建设项目施工招标投标办法》：

　　第三十七条招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。

　　投标保证金一般不得超过投标总价的百分之二，投标保证金有效期应和投标有效期一致。

　　投标人应当按照招标文件要求的方式和金额，将投标保证金随投标文件提交给招标人。

　　投标人不按招标文件要求提交投标保证金的，该投标文件将被拒绝，作废标处理。

　　《*******招标投标法实施条例》

　　第二十六条招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

　　三、不退还投标保证金的.情形有哪些

　　(1)投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标；

　　(2)中标人在规定期限内未能：

　　(a)根据规定签订合同；或根据规定接受对错误的修正；

　　(b)根据规定提交履约保证金。对于未中标的单位建设方应退回投标保证金根据规定，投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分。

　　未中标人的投标保证金，将在买方与中标人签订合同后的5个工作日内退还。但是，下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

　　1、投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

　　2、中标人在规定期限内未能：

　　(1)根据投标人按规定签订合同或按规定接受对错误的修正；

　　(2)根据招标文件规定未提交履约保证金。

　　3、投标人采用不正当的**骗取中标。

保证金申请书8

勉县*采购中心:

　　我公司是贵中心**的`xxxx项目(项目编号:勉政采MZC[20xx]x号)的中标公司，领取中标通知书时按招标文件约定向贵中心交纳了履约保证金，金额为***(大写)xxxxx，现已经履约完毕，无违约和质量问题，特向中心申请退还履约保证金。

　　申请单位(盖章):

　　采购单位意见(盖章):

　　采购中心意见:

　　附:

　　户名:

　　银行账号:

　　开户银行:

　　联系人:联系电话:

　　年月日

保证金申请书9

XXXXXXX公司：

　　根据贵公司与我公司 年 月签订的《XXX工程》合同，合同

　　编号：XXXXXX，我公司已完成合同约定的`项目工作，于XXXX年XX月XX日通过竣工验收。现根据合同条款第XXX条之约定，保证期XX个月已满，我公司向贵公司申请支付本工程合同保证金。本工程合同金额为： 元，最终本工程结算金额为***：￥ 元，其中：已支付工程结算款￥ 元，扣留结算额5%的合同质量保证金(计***￥ 元)。本次向贵公司申请实际支付质量保证金为：***大写： (￥ 元)。

　　申请单位(加盖公司印章)：

　　申请人： xxx

　　20xx年x月x日

保证金申请书10

　　一、工程质量保证金申请书怎么写?

　　xxxxx股份有限公司xx分行：

　　我公司于年月日与贵公司签订的工程合同。合同总价为元整。

　　质保金为合同总价的%即元整，质保期为，于年月日验收合格。按合同规定，该项目质保期至年月日已满，现申请支付。

　　施工单位：

　　申请日期：

　　二、建设工程质量保证金管理办法

　　第一条为规范建设工程质量保证金管理，落实工程在缺陷责***的维修责任，根据《*******建筑法》《建设工程质量管理条例》《****关于清理规范工程建设领域保证金的通知》和《基本建设财务管理规则》等相关规定，制定本办法。

　　第二条本办法所称建设工程质量保证金(以下简称保证金)是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责***对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。

　　缺陷是指建设工程质量不符合工程建设**性标准、设计文件，以及承包合同的约定。

　　缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发、承包双方在合同中约定。

　　第三条发包人应当在招标文件中明确保证金预留、返还等内容，并与承包人在合同条款中对涉及保证金的下列事项进行约定：

　　(一)保证金预留、返还方式;

　　(二)保证金预留比例、期限;

　　(三)保证金是否计付利息，如计付利息，利息的计算方式;

　　(四)缺陷责任期的期限及计算方式;

　　(五)保证金预留、返还及工程维修质量、费用等争议的处理程序;

　　(六)缺陷责***出现缺陷的索赔方式;

　　(七)逾期返还保证金的违约金支付办法及违约责任。

　　第四条缺陷责***，实行国库集中支付的*投资项目，保证金的管理应按国库集中支付的有关规定执行。其他*投资项目，保证金可以预留在*门或发包方。缺陷责***，如发包方被撤销，保证金随交付使用资产一并移交使用单位管理，由使用单位代行发包人职责。

　　社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方可以约定将保证金交由第三方金融机构托管。

　　第五条推行银行保函**，承包人可以银行保函替代预留保证金。

　　第六条在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

　　采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人不得再预留保证金。

　　第七条发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的3%。

　　第八条缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。

　　第九条缺陷责***，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不**对工程的损失赔偿责任。

　　由他人原因造成的缺陷，发包人负责**维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。

　　第十条缺陷责***，承包人认真履行合同约定的'责任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金。

　　第十一条发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，**承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

　　第十二条发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按承包合同约定的争议和纠纷解决程序处理。

　　第十三条建设工程实行工程总承包的，总承包单位与分包单位有关保证金的**与义务的约定，参照本办法关于发包人与承包人相应**与义务的约定执行。

　　第十四条本办法由住房城乡*、*负责解释。

　　第十五条本办法自20xx年x月x日起施行，原《建设工程质量保证金管理办法》(建质[20xx]295号)同时废止。

　　需要简单记述申请退还的质保金是由于具体的哪个工程项目预留的质保金，且需要表明对方已经逾期为归还。按照工程质保金管理把那的规定，这里指的逾期是指，超过质保期仍未归还，若在申请后，对方仍不退还，可以申请法律诉求。

保证金申请书11

____管理有限公司：

　　我公司于___年__月__日参加了___（工程名称）工程项目投标，当时缴纳投标保证金额为：***元（大写），现因：该工程已全部竣工结算，现申请退还该投标保证金。

　　现附上我公司资料：投标保证金*银行转帐单复印件、监理合同复印件、竣工验收报告复印件。

　　申请人：

　　20__年_月_日

保证金申请书12

广西科联招标中心桂林分部：

　　我公司于20xx年10月29日参加桂林旅游高等专科学校学科实训设备采购项目（项目编号：GXZC20xx—J1—20179—KL）A分标的招投标，交纳保证金4500元，开标后未中标，现请求将该项目投标保证金退还至以下帐号，请予办理。

XXX

20xx年XX月XX日

保证金申请书13

合肥市*采购中心：

　　我公司于年月日向贵中心交纳的(填项目名称、项目编号)履约保证金计元(***大写：)，按合同约定已到期，并无质量缺陷，请予退还。

　　公司开户名：

　　开户行全称：

　　帐号：

　　联系人：

　　联系人电话(手机)：

　　用户(合同甲方)意见：

　　用户(合同甲方)公章

　　投标单位公章：

　　时间：

保证金申请书14

____管理有限公司：

　　我公司于___年__月__日参加了___（工程名称）工程项目投标，当时缴纳投标保证金额为：***元（大写），现因：该工程已全部竣工结算，现申请退还该投标保证金。

　　现附上我公司资料：投标保证金*银行转帐单复印件、监理合同复印件、竣工验收报告复印件。

　　申请人：

　　20__年_月_日

保证金申请书15

　　一、履约保证金退还申请书

　　洗衣机的生产已按施工合同完成合同工程内容，施工质量符合合同要求，该工程已竣工，我单位在该工程施工中，至今无拖欠工程分包款、农民工工资。现申请退还本工程履约保证金元。（附缴交单据复印件）

　　如本工程发生拖欠分包款、农民工工资纠纷投诉的，由本施工单位负责在五日内妥善解决，并向市规划建设与房地产管理局反馈，接受相关部门的**。

　　施工单位（签章）项目经理（签字）

　　施工单位负责人（签字）监理单位意见

　　总监理工程师（签字）建设单位意见

　　（法人**签字）

　　日期：

　　二、履约保证金的收取主体是什么

　　法律法规对履约保证金交付给谁没有明确规定。从表面上看，履约保证金与合同履行密切相关，似乎应该由采购人收取，但这是片面的。*采购具有公共**功能，**功能的体现应是全方位、具体的.，包括对履约保证金的管理，集中采购机构不能让履约保证金变成采购人手中可以任意处置中标人的武器。

　　其实采购人不恰当地使用履约保证金的情况时有所见，如以履约保证金作为要挟条件，迫使中标人增添或改变部分合同内容，以履约保证金抵合同预付款，合同执行完毕后履约保证金迟迟不退还或被占用。从这个角度上说，履约保证金应由集中采购机构收取，从而保持操作的连贯性、一致性，集中采购机构作为中间方，能站在公正立场上正确处理履约问题，同时也便于对采购人与供应商进行有效**，维护双方的合法权益。

　　三、履约保证金有哪些作用

　　第一，更为适应建筑业市场的特点。建设工程项目是由建设单位投资，承建商负责建设施工。由于建设项目都是先订合同后施工，每个项目的投资对建设单位来讲，都具有风险性，选择好承建商就是极为关键的一个市场运作环节，建设单位不仅必须对中标的承建商的资信有深刻的了解和足够的信心，同时要有相应的措施和**，证明承建商具有良好的资信和雄厚的实力，以适应建筑业先签合同后施工的特点，实行履约保证金**，将这种举措法制化，可以增强建设单位对承建商的信任度，减少投资方的风险，为双方的合作打下良好的基础。

　　第二，可以保证招标承建商市场运作的规范化，杜绝不合理的压价竞标。在建筑市场招投标运作中，有些承建商为了中标，在投标时把造价压到成本以下，中标后，在施工时以增项、洽商等**．大幅度增加造价。这种不正当竞争导致建设单位错误地选择和确定承建商，排挤了规范化运作的承建商。实行履约保证金**后，中标的承建商如果不按合同的造价执行，建设单位可以另外选择承建商，履约保证金不退还原中标的承建商，用作补偿招标单位另选承建商的费用损失，这样就可以制约和预防投标单位压价欺骗招标人，扰乱建筑业市场。

　　第三，有利于维护合同的法律效力，保证合同的正常履行。建设工程合同的执行过程是一个相当长的时间区间，需要承建商严格按照合同条款履行承担的义务，才能按工期、质量要求完成建设任务+也就对承建商的工程实施进行**和制约。履约保证金是招标单位对中标承建商极为有力的约束条件，有利于建设单位、监理单位对承建商实施有效的**与**，防止承建商采取以次充好、偷工减料等**转移建设资金，降低工程质量水*，促使承建商认真履行合同。

　　第四，有利于我国建筑业市场同国际市场接轨。履约保证金是国际建筑市场运作的一个惯例，世行指南和亚行准则都有相应规定，国际咨询工程师联合会制定的《土木建筑工程合同条件》中也有明确的履约保证金规定。实行履约保证金**，可以利用国际上的有关规定，保护**投资者的利益，使我国建筑业市场同国际市场在相关规定上同步，为我国更好的参与国际大竞争做出贡献。

　　第五，有利于规范整个建筑业市场管理，促使建设工程向信誉、质量好的承建商集中，我国从事工程施工的企业过多，企业实力普遍较弱，特别是在80年代建筑市场极速膨胀时，大量的小企业纷纷成立，其工程运作能力极为低下。随着我国建筑业市场趋于*稳，市场竞争将更加激烈，需要有相应的**淘汰一批落后的承建商，以求建筑业市场供求基本*衡。通过履约保证金**，银行、保险等金融机构可以给施工力量强、工程质量有保证、市场信誉好的承建商提供担保，促使工程向这些企业集中，实力极弱、运作不规范的承建商在市场中的占有率就会下降，最终达到整体行业科学、规范经营运作的目的。

保证金申请书16

　　我公司参与投标的开标会议已结束，我公司未中标，现我公司申请退回投标保证金，金额为***整（￥），请给予办理为盼。

　　保证金请退到银行账号如下：

　　开户名称：xx

　　账号：xx

　　开户银行：xx

　　申请单位：xx

　　日期：xx

保证金申请书17

xx县人民*采购中心：

　　我公司于日（开标时间）参加，本公司以xx形式缴纳投标保证金额为：***元（大写），因已中标，我公司已于年月日与xxx单位签订合同，并已完工，现申请退还该投标保证金至我公司以下帐户中，请予办理。

　　帐户名称：

　　开户帐号：

　　开户银行：

　　联系人：

　　联系电话：

　　公司名称：

　　时间：

保证金申请书18

广西科联招标中心桂林分部：

　　我公司于20xx年10月29日参加桂林旅游高等专科学校学科实训设备采购项目(项目编号：GXZC20xx-J1-20xx9-KL)A分标的招投标，交纳保证金4500元，开标后未中标，现请求将该项目投标保证金退还至以下帐号，请予办理。

　　申请人：

　　20xx年x月x日

保证金申请书19

X公司：

　　根据贵公司与我公司20xx年XX月签订的《工程》合同，合同编号：XXXXX，我公司已完成合同约定的项目工作，于20xx年XX月XX日通过竣工验收。现根据合同条款第X条之约定，保证期XX个月已满，我公司向贵公司申请支付本工程合同保证金。本工程合同金额为：XXX元，最终本工程结算金额为***：￥ XXX元，其中：已支付工程结算款￥ XX元，扣留结算额5%的合同质量保证金(计***￥ XX元)。本次向贵公司申请实际支付质量保证金为：***大写：(￥XXX元)。

　　申请单位(加盖公司印章)：

　　申请人：

　　20xx年x月x日

保证金申请书20

广州xxx物业管理服务有限公司：

　　本人是星座 栋 梯 房业主，现本人已装修完毕，特向贵司申请给予验收，并按有关规定退还装修保证金。谢谢!

　　业主：

日期：

退履约保证金申请书5篇（扩展6）

——退还农民工工资保证金申请书范文 (菁华1篇)

退还农民工工资保证金申请书范文1

_____________建筑管理处：_________________

我单位承建的_____________项目二期土方工程已于20XX年按合同完成施工，该工程所属的农民工工资已及时发放到每一位农民工手中，并无拖欠农民工工资的案例。现我单位申请退还该工程农民工工资保证金共计_________________元(大写________________元整)请贵单位予以批准!

请将该款项转入以下帐号

开户名：_________________

开户行：_________________

开户帐号：_________________

20__________年__________月__________日

退履约保证金申请书5篇（扩展7）

——提交履约保证金承诺书

提交履约保证金承诺书1

　　甲方：

　　乙方：

　　本履约保证金合同由双方于 年 月 日在 市订立。

　　为了明确双方**、义务，依据《*******合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经*等协商一致，订立本合同。

　　第一条 鉴于甲方与乙方于 签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。

　　第二条 保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。

　　第三条 保证金额

　　乙方应当按照中标合同总金额的 %，金额：大写*** 元（￥ ）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。

　　第四条 保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。

　　第五条 保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后 7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金（无息）划回乙方账户。

　　第六条 乙方向甲方提供履约保证金后，甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的'资金证明。

　　第七条 争议的解决

　　本合同适用*******有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民**提**讼。

　　第八条 生效条件

　　本合同自双方的法定**人或其授权**人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。

　　第九条 其他 本合同一式贰份，具有相同法律效力。甲方执壹份，乙方执壹份。

　　甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

　　法定**人或授权**人（签字）： 法定**人或授权**人（签字）：

退履约保证金申请书5篇（扩展8）

——保证金承诺书菁选

保证金承诺书15篇

　　在现实社会中，我们都可能会用到承诺书，承诺书在写作上具有一定的格式要求。你所见过的承诺书是什么样的呢？以下是小编整理的保证金承诺书，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

保证金承诺书1

福建龙岩稀**业园开发建设有限公司(招标人)：

　　福建省建审工程项目管理咨询有限公司(招标**单位)：根据《福建省招标投标条例》及《福建龙岩稀**业园白泥坑涵洞二期工程施工招标文件》(招标项目编号：(20xx)建审龙招字第005号)规定，招标人应当在发出中标通知书后的五日内，将投标保证金退还中标候选人以外的投标人。由于我单位属招标人公布的中标候选人以外的投标人，现因****较为困难，为此，特要求将我公司提交的福建龙岩稀**业园白泥坑涵洞二期工程的.投标保证金***(大写)壹拾叁万元(小写：130000.00元)于开标后予以提前退还，我单位在你们退还投标保证金后依照本工程施工招标文件规定继续履行下列投标担保承诺：

　　本承诺书声明：我单位在本工程投标过程中，且在本工程施工招标文件规定的投标保证金退还期限内被******如有违法行为，致使我单位投标保证金应当被没收时，我单位保证在收到没收投标保证金通知之日起3天内按上述退还的投标保证金金额向你们缴纳没收的投标保证金。否则，除应当缴纳投标保证金本金外，还应当按照商业银行同期贷款利率上浮百分之二十支付资金占用费。

　　投标单位：_______(盖章)

　　法定**人：_______(签字或盖章)

　　20xx年7月23日

保证金承诺书2

　　海安县住房和城乡建设局:

　　鉴于我单位在 镇(园区)投资 万元，新建 项目，为缓解建设资金紧张等问题，我公司承诺在农民工工资足额发放过程中，我公司将根据江苏省《关于20xx年元旦春节期间保障农民工工资支付工作方案的`通知》精神，具体抓好以下几项工作：

　　1、加强施工各班组的日常管理，并和各施工班组签定劳动分包合同。2、各施工班组跟所在班组工作的农民工签订合同并报总包单位备案。3、保障农民工工资按期足额发放到农民工手上，并建立台账。4、如因为农民工工资未足额发放而引起的信访事件，其一切后果由我公司负责。

　　承诺单位（盖章）

　　法定**人（签字）：

　　年 月 日

　　所在镇（园区）**意见（盖章）

　　经办人（签字）

　　年 月 日

保证金承诺书3

　　根据《旅行社条例》规定，旅行社(经营许可号)须**缴纳万元***(金额大写：)的旅行社质量保证金。按照我行和该旅行社(以下简称申请人)签订的协议(编号为)，我行作出如下承诺，保证申请人支付：

　　1、申请人因违反旅游合同约定，侵害旅游者合法权益，经旅**政管理部门查证属实，须赔偿旅游者的损失。

　　2、申请人因解散、破产或者因其他原因造成旅游者预交旅游费损失。

　　3、按照人民**的判决、裁定或仲裁机构的裁决，申请人须赔偿旅游者的.损失。

　　4、如果申请人届时没有支付上述费用或损失，我行保证在收到旅**政管理部门出具的《旅行社质量保证金取款通知书》、《旅**政管理部门划拨旅行社质量保证金决定书》和其他有关证明文件的5个工作日内，在担保额度内履行担保义务。

　　本担保承诺书有效期自年月日起至年月日止。

　　承诺人：_____

　　_____年_____月_____日

保证金承诺书4

　　清理建设领域工程款和农民工工资工作，事关人民群众切身利益，事关社会公*正义，事关社会**稳定，事关经济和社会发展全局。为维护建设市场秩序，构建行业自律环境，提高社会公德力和企业诚信度， 在 工程建设中，我们承诺：

　　一、严格按照《建筑法》等法律、法规进行工程建设活动，保证：

　　1、本工程建设资金到位率符合规定要求；

　　2、严格按照批准的项目建设规模、内容、标准进行建设；

　　3、按规定招标发包，不将工程肢体发包或发包给不具有相应资质的**或个人；

　　4、按照《承包合同》约定，及时、足额支付工程预付款，进度款；

　　5、按照《建设工程价款决算办法》规定，按时完成工程结算审计（审核），并按有关规定和合同约定及时与施工企业结清工程价款。

　　二、认真履行建设（开发）单位在清欠工作中的责任和义务，保证：

　　1、对施工企业农民工工资支付承担监管责任，**、检查、督促施工企业及时、足额支付农民工工资；

　　2、因我单位未按《承包合同》约定支付工程款，导致施工企业停工并因此造成的工期延误和施工企业损失，我单位承担全部责任；

　　3、施工企业拖欠农民工工资且拒不支付的'，我单位同意县清欠办动用预存的履约保证金先行垫付。

　　三、主动接受县清欠办、县建设局的全方位**，若发生因我单位违

　　反上述保证事项造成拖欠工程款或农民工工资的，我单位承担全部责任，并无条件同意县清欠办动用我单位预存的履约保证金先行垫付拖欠的工程款或农民工工资，并自愿接受县清欠办，县建设局的处罚。

　　承诺人：

　　单位（章）： 法定**人（签字并盖章）： 办公电话//信箱： 经办人姓名/职务：

　　办公电话/：

　　**单位：

　　县清欠办（章）

　　二0 年 月 日

　　注：本承诺书一式两份，建设（开发）单位和县清欠办各留存一份

　　建设工程履约保证金和安全防护、文明施工措施费

　　（建设单位）预存审批表

　　注：此表一式三份，建管科一份、建设单位一份、建设局财务科留存一份

保证金承诺书5

　　经认真阅读编号为20xxP16地块的`拍卖出让文件，我方知悉必须按《20xxP16地块国有建设用地使线用权拍卖出让须知》中关于履约保证金支付的要求，

　　在20xx年12月20日前向厦门市思明区人民**缴交20xxP16地块履约保证金，履约保证金金额为***1亿元。

　　如竞得本地块国有建设用地使用权，我方承诺按切照贵局的要求在20xx年12月20日前按时付清相应金额的履约保证金。一旦违反前述承诺，则我方无条件同意贵局取消我方竞得资格，同时不要求返还本地块剪的竞买保证金。

　　特此承诺。

　　申请人：（加盖公章）

（法定**人（或授权委托**人）签名：

　　申请日期：年月日

保证金承诺书6

xxx旅游局：

　　根据《旅行社条例》规定， xxx旅行社(经营许可号xxx )须**缴纳xxx 万元***(金额大写：xxx )的旅行社质量保证金。按照我行和该旅行社(以下简称申请人)签订的协议(编号为 )，我行作出如下承诺，保证申请人支付：

　　1、 申请人因违反旅游合同约定，侵害旅游者合法权益，经旅**政管理部门查证属实，须赔偿旅游者的损失。

　　2、 申请人因解散、破产或者因其他原因造成旅游者预交旅游费损失。

　　3、 按照人民**的判决、裁定或仲裁机构的裁决，申请人须赔偿旅游者的'损失。

　　4、 如果申请人届时没有支付上述费用或损失，我行保证在收到旅**政管理部门出具的《旅行社质量保证金取款通知书》、《旅**政管理部门划拨旅行社质量保证金决定书》和其他有关证明文件的5个工作日内，在担保额度内履行担保义务。

　　本担保承诺书有效期自xxx 年 xxx月xxx 日起至 xxx年xxx 月xxx 日止。

承诺人：xxx

　　xx年x月x日

保证金承诺书7

　　云南省昆明市旅游局

　　根据《旅行社条例》规定，昆明市爱驴旅行社（经营许可号201205004242）需**缴纳三十万元***（金额大写 ：叁拾万元整 ）的旅行社质量保证金。按照我行和该旅行社（以下简称申请人）签订的协议（编号为9527），我行作出如下承诺，保证申请人支付：

　　1、申请人因违反旅游合同约定，侵害旅游者合法权益，经旅游

　　行政管理部门查证属实，须赔偿旅游者的'损失。

　　2、申请人因解散、破产或者其他原因造成旅游者预交旅游费损

　　失。

　　3、按照人民**的判决、裁定或仲裁机构的裁决，申请人须赔

　　偿旅游者的损失。

　　如果申请人届时没有支付上述费用或损失，我行保证在收到旅**政管理部门出具的《旅行社质量保证金取款通知书》、《旅**政管理部门划拨旅行社质量保证金决定书》和其他有关证明文件

　　的5个工作日内，在担保额度内履行担保义务。

　　本担保承诺书有效期自20xx年10月01日起至20xx年10月01日止。

　　担保银行（盖章）

保证金承诺书8

　　清理建设领域工程款和农民工工资工作，事关人民群众切身利益，事关社会公*正义，事关社会**稳定，事关经济和社会发展全局。为维护建设市场秩序，构建行业自律环境，提高社会公德力和企业诚信度，

　　在工程建设中，我们承诺：

　　一、严格按照《建筑法》等法律、法规进行工程建设活动，保证：

　　1、本工程建设资金到位率符合规定要求；

　　2、严格按照批准的项目建设规模、内容、标准进行建设；

　　3、按规定招标发包，不将工程肢体发包或发包给不具有相应资质的**或个人；

　　4、按照《承包合同》约定，及时、足额支付工程预付款，进度款；

　　5、按照《建设工程价款决算办法》规定，按时完成工程结算审计（审核），并按有关规定和合同约定及时与施工企业结清工程价款。

　　二、认真履行建设（开发）单位在清欠工作中的责任和义务，保证：

　　1、对施工企业农民工工资支付承担监管责任，**、检查、督促施工企业及时、足额支付农民工工资；

　　2、因我单位未按《承包合同》约定支付工程款，导致施工企业停工并因此造成的工期延误和施工企业损失，我单位承担全部责任；

　　3、施工企业拖欠农民工工资且拒不支付的，我单位同意县清欠办动用预存的`履约保证金先行垫付。

　　三、主动接受县清欠办、县建设局的全方位**，若发生因我单位违

　　反上述保证事项造成拖欠工程款或农民工工资的，我单位承担全部责任，并无条件同意县清欠办动用我单位预存的履约保证金先行垫付拖欠的工程款或农民工工资，并自愿接受县清欠办，县建设局的处罚。

　　承诺人：

　　单位（章）：

　　法定**人（签字并盖章）：

　　办公电话/手机/信箱：

　　经办人姓名/职务：

　　办公电话/手机：

　　**单位：

　　县清欠办（章）

　　二0年月日

　　注：本承诺书一式两份，建设（开发）单位和县清欠办各留存一份

保证金承诺书9

致：广西机电设备招标有限公司

　　我单位参加了贵方**的项目编号为0633-1的`项目投标并递交了形式为xxx的投标保证金xxx元，在此我方承诺如下：

　　1、如果招标文件投标人须知前附表规定由中标人支付招标**服务费且我单位中标，我们将按照规定在中标后一周内缴纳招标**服务费。

　　我方承诺，如我单位未按规定缴纳招标**服务费，贵方可从我单位提交的投标保证金xxx内扣除该笔款项。

　　2、如果招标文件投标人须知前附表未规定由中标人支付招标**服务费，我单位投标保 证金请按下表账户信息退还。

　　3、如果我单位未遵守招标文件有关投标保证金的规定，贵方可以没收我单位投标保证金。

　　投标人名称(盖章)：xxx

　　投标人授权**(签字)xxx

　　日期： xxx

保证金承诺书10

　　致：xx-xxx-xxx-xxx-xxx：

　　为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本人(法定**人姓名)以(投标人全称)法定**人的资格，郑重承诺：

　　本企业如果中标承建xx-xxx-xxx-xx项目xx-xx合同段工程，需要使用农民工时，将保证做到：

　　1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

　　2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。

　　如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的`，将由我公司先行垫付欠款。

　　本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。

　　3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工**，本公司愿意接受业主依照有关规定作出的处罚决定。

　　4、本公司同意：在合同执行期间由业主**每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金：

　　业主**视我公司对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。

　　投标人： (盖章) 法定**人或其授权**人： (签名)

　　日期：x年x月x日

保证金承诺书11

致：岳阳市正信医药招标**有限公司

　　根据招标文件规定，我公司做为合法投标人参加本次集中招标采购。我们保证：投标文件真实、合法，产品质量符合国家标准。如出现产品质量问题，我公司将承担一切法律责任和经济赔偿责任。

　　本保证书有效期限为本次集中招标采购周期。

　　投标企业名称(盖章)：

　　法定**人(签字)：

　　签署日期： 年 月日

保证金承诺书12

　　陕西建工集团第十建筑工程有限公司：

　　为承建 工程，我公司（本人）自愿向贵公司交纳 保证金 元

　　（￥ ），由贵公司代向建设单位（或招投标**机构） 交纳。此保证金如发生建设单位（或招投标**机构）扣款或不予退回等风险，由我公司（本人）承担，与贵公司无关。

　　特此承诺！

　　此保证金请转入如下单位：

　　收款单位：

　　账 号：

　　开 户 行：

　　承诺人：

　　年 月 日

保证金承诺书13

　　（招标人）：

　　（招标**单位）：

　　根据《福建省招标投标条例》及《施工招标文件》（招标项目编号：号）规定，招标人应当在发出中标通知书后的五日内，将投标保证金退还中标候选人以外的投标人。由于我单位属招标人公布的中标候选人以外的投标人，现因****较为困难，为此，特要求将我公司提交的`的投标保证金***（大写）_____元（小写：_____元）于开标后的第三天起予以提前退还，我单位在你们退还投标保证金后依照本工程施工招标文件规定继续履行下列投标担保承诺：

　　本承诺书声明：我单位在本工程投标过程中，且在本工程施工招标文件规定的投标保证金退还期限内被******如有违法行为，致使我单位投标保证金应当被没收时，我单位保证在收到没收投标保证金通知之日起3天内按上述退还的投标保证金金额向你们缴纳没收的投标保证金。否则，除应当缴纳投标保证金本金外，还应当按照商业银行同期贷款利率上浮百分之二十支付资金占用费。

　　投标单位：（盖章）

　　法定**人：（签字或盖）

　　_____年_____月_____日

保证金承诺书14

XXX公司：

　　兹有 。 身份证号： 。 郑重承诺如下：

　　一、于 年 月 日从(需填汇款人户名：开户行：账号：)打入贵公司(需填汇入行开户行：比如建行XXXXXXX)账户的资金(需填汇入的大写金额：比如壹拾万元整)，是用于(需填具体项目名称)工程项目的.投标。

　　二、该资金属自愿打入贵公司的，如果有违法**行为或其他风险因素，致使XXXXXXXXXXXXXXXX公司停牌、信用受损以及投标保证金被没收等风险，由我单位(或个人)承担所有损失，不得以任何理由向贵公司主张**索取该笔资金。

　　三、如果是低价中标、中标后不愿签订合同等因素造成公司放弃该项目，所有损失与贵公司无关。由我单位(或个人)承担保证金的损失及相关的全部费用。

　　承诺单位(人)：

　　年 月 日

保证金承诺书15

　　申请人：有限公司请求事项：

　　请求贵院退还申请人预交的几审案件受理费元（大写为***元）。

　　事实与理由：

　　申请人与被申请人财产损害赔偿纠纷一案，申请人预交几审案件受理费元（大写为***元）。现贵院已作出（20xx）XX民终XXX号民事裁定书，裁定退回上述人预交的`几审案件受理费元（大写为***元）。故申请人申请贵院退还申请人预交几审案件受理费元（大写为***元）。

　　申请人收取退回案件受理费的账户如下：开户行：**XX银行XX支行账号XXXXXXXXXXXXXXXXX户名：XXXXXXXXXXXXXXX电话：XXXXXXXXXX此致

　　XX市XX人民**

　　申请人：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX