建设工程项目合作协议

建设工程项目合作协议

甲方:江西海洲建设集团有限公司(负责人,职务,地址,组织机构代码,最好是双方互相交换营业执照副本和组织机构代码证副本复印件)

乙方:江西金石实业发展有限公司 (同上)

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定,甲、乙双方在平等、自愿、互惠互利的原则基础上,就合作建设《武汉染料厂经济适用房项目》经过友好协商,达成协议如下:

项目概况

按照江西普发房地产开发公司(应该是有限公司吧,写公司的全称,与工商登记的名称一致)与江西海洲建设集团有限公司于2011年8月11日签订的《合作协议书》,经普发公司认可由江西金石实业发展有限公司与江西海洲建设集团有限公司共同承担《六号经济适用房项目》工程承建。该项目位于江西省赣州市章贡区工农路23号,用地面积5.2亩,总建筑面积10042平方米,其中,一期用地面积为3.17亩(即6110平方米),开发建筑面积为5000平方米,二期为经济适用房,建筑面积为30000米(平方米),其余为拆迁安置房,为27997.4平方米。底商和地下层面积约为10000平方米。

合作形式

甲方同意将以上承建项目(包括但不限于工程桩基、主体,建筑工程,水电,管网,路面,绿化消防)由甲乙双方共同出资建设,共同管理经营,共同分配受益。具体如下:

1. 共同出资本项目。预计前期投资3200万元,甲方出资1200万元,乙方出资2000万元(其中200万资金成本扣除,实际用于工程建设1800万元)。出资方式没约定,一般都是分期或根据工程进度出资,而且共同出资的资金是否汇入同一账户,由谁来管理,以及第二项约定的“甲、乙双方负责人审批后付款”,工程项目的花费怎样支出,出资是各自管理各自支出还是怎样。

2. 共同管理经营。根据工程进展需要,工程部(工程管理部门)由甲乙双方派员参加,其职责:工程项目审定;工程项目招标;工程设备租赁;工程材料采购等。工程材料的资金出入需甲、乙双方代表会签后,根据工程进度交甲、乙双方负责人审批后付款。

3. 共同分配受益。按照甲、乙双方商定的原则,前期总投资3200万元,甲方投资1200万元,占37.5%,乙方投资2000万元,占62.5%。乙方认为前期甲方在承接工程和现场施工组织方面作出了贡献,决算收益分配比例为双方各50%。

三、管理方式

合作项目由甲方名义负责实施建设,本协议签署后,甲乙双方各自委派专人共同组织合作项目工程关联办公室,具体协商工程管理、项目进展、人员联络、财务及工程进度安排。(关联办公室有哪些人员组成,谁派遣,谁解聘或召回,下设有哪些部门,具体负责什么业务,各个部门的人员组成,派遣,解聘或召回,特别是双方派遣的管理人员意见分歧表决权怎么分配,决定权怎么规定)。

(四、)双方的权利和义务

甲方的权利和义务:

1.甲方负责承接工程项目,与建设方签订承诺同意甲乙双方共同参与该项目建设的施工合同。(最好是让开发商在你们的合作协议上签上“某某项目同意甲乙双方共同合作承建”,或至少甲方与建设方签订的承诺书应一式三份,交给乙方一份)。

2.确保资金的顺利及时到位,保障项目的顺利开展。

3.甲方负责按工程施工合同约定和监理工程师的指令实施、完成并保修本项目。

4.为确保本合同的合法性,甲方务必于本与协议签订之日起15日内取得工程项目发包方对本合同的书面认可意见。

5.甲方负责提供工程项目招标前所有需要的相关手续及资质文件,获取相应的施工许可证。

6.遵守政府部门有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全防护、文明施工等管理规定,办理有关手续。服从业主、监理及其代表的工作指令,并积极处理好与业主、监理以及当地政府、居民的关系。

7.与乙方协商完成本工程投标书的编制工作及预算、结算的编制、结算金额的确定。

8.确保所有与项目有关的款项(包括但不限于如工程材料款,设备租赁费用,工作人员及施工人员的报酬),一律通过双方共管账户结算,保证专款专用。

9,制定详细的现场施工人员操作章程。对现场作业和施工方案的完备性、安全性负责。保证施工人员具有相应的施工资格许可证。为施工人员提供和保持必要的食宿及各种生活设施,采取合理的卫生和安全防护措施,保护施工人员的安全,为施工人员购买必须的社会保险。施工中发生的质量安全问题甲方负全责,承担由此产生的所有费用,并赔偿乙方的相关损失。

10.甲乙双方协商工程所需人员的配备,所配备人员的责任、权利、义务及相关待遇。

11.配备专业的财务人员。确保所有与项目相关的进销款项,有相应的书面凭证,做到帐目清楚,有据可查。

12.甲方负责工地原材料的采购,以尽量减少工程成本费用为原则,

各单项项目工程单价,施工班组单价、工人工资、大型材料单价(如

钢筋水泥、木材、红砖、砂石及施工机械租赁价格)的价格须甲乙双

方商定签字同意后确定。(若协商不成怎么办,可能会延误工期,对双方都会造成损失,建议还是按表决权来作决定)

13.甲方负责组织施工,信守合同,维护信誉,全面负责工程的实施

和养护工程,编制相关资料,直到工程通过竣工验收。

14.甲方应于每月十五号之前向乙方报送上月“工程月报”、“财务

月报表”及本项目的有关资料。

乙方的权利和义务:

1. 确保资金的顺利及时到位,保障项目的顺利进行。

2. 派驻专业人员进驻现场管理,配合甲方的施工进行。

3. 与甲方共同负责,确保所有与项目相关的进销款项,有相应的书面凭证,做到帐目清楚,有据可查。确保所有与项目相关的进销款项,有相应的书面凭证,做到帐目清楚,有据可查。

4. 配合甲方开展相应的资质文件的办理,协助办理项目所需的相关手续。

5.对甲方有下列行为的施工人员,乙方有权要求甲方更换:

(1) 无能力履行义务或玩忽职守;

(2) 不遵守合同约定;

(3) 有损安全、健康的行为

(4) 经常行为不当(以上约定行为实践中实用性操作性不强,双方还容易因此起纠纷,建议还是按表决权决定人员更换)

6. 审查与项目相关的各方款项出入赁证,核查项目的工程进展情况。

7. 与甲方共同参与分包工程的合同签署及工程施工机械的租赁,甲乙双方协商选用的分包商和供应商,乙方保留更换的权利。

违约责任

合同期间,非经双方平等协商不得修改;如单方修改、变更或废除其中相关条款,应视违约。

如甲、乙任何一方违反本合同约定的各方之义务,每天的违约金按承包工程总价款的1%计算,违约行为超过30日的,对方有权解除本协议,并全额赔偿对方向本项目工程的全部投资以及自本合同签订之日起的同期银行逾期贷款利息。给对方造成的其他损失,违约方应予赔偿。

凡执行本合同所发生的一切争议,甲乙双方应通过友好协商解决。协商解决不成时,任何一方可向建设主管部门申请调解或向有管辖权的人民法院起诉,调解费、律师费、诉讼费以及根据案情须申请鉴定、评估的费用都由败诉方承担。

(凡本协议在履行中所产生的一切争议,甲乙双方协商同意提请赣州仲裁委员会仲裁,双方承诺放弃其他救济途径。仲裁与诉讼不能同时约定,你若选择仲裁就必须明确放弃诉讼)

其他约定

本合同未尽事宜,甲乙双方可协商解决,并可签署补充协议或附件,经双方签字后的补充协议或附件,同属本合同的重要组成部分,与本合同有同等法律效力。

合同份数

本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。本合同自签字盖章之日起生效。

高律师 472437099可以q我,13653805374电话联系也行

甲方:(盖章) 乙方:(盖章)

法人代表: 法人代表:

年 月 日 年 月 日

建设工程项目合作协议 [篇2]

甲方:_______(以下简称甲方)

乙方:_______(以下简称乙方)

为使_______项目(以下简称本项目)在_______出口加工区实现产业化,根据国家及地方有关法律、法规,双方本着平等、自愿、有偿的原则,订立本协议。

一、土地问题

1.土地位置及出让方式甲方同意本项目进入_______出口加工区实现产业化。初步确定项目建设地点位于_______占地约_______亩。其中独自使用面积_______亩,代征道路面积_______亩,确切位置坐标四至和土地面积待甲方规划土地建设管理部门实测后确认。甲方将国有土地使用权以有偿出让方式提供给乙方。

2.土地价格为体现对本项目的支持,甲方初步确定以_______万元人民币/亩的优惠价格,将项目所需该宗土地的使用权出让给乙方,出让金总额为_______万元人民币。该宗土地征用成本与出让值差额计_______万元,由高新区参照项目单位纳税中高新区财政收益部分给予相同额度的扶持。

3.付款方式高新技术产业开发区规划土地建设管理部门与乙方签订正式土地使用权出让合同。 乙方在该合同签订后_______日内, 一次性向甲方付清土地使用权出让金。甲方收到全部土地使用权出让金后,按国家有关规定,尽快办妥国有土地使用证等有关手续。

二、工程建设

1.开工条件

(1)按照乙方建设规划要求,甲方承诺于_____年_____月_____日前,保证本期用地具备上水、污水、雨水、热力、宽带网、公用天线、通电、通信、通路和场平,即九通一平的基本建设条件,确保乙方顺利进场。否则承担由此给乙方造成的经济损失。

(2)甲方积极协助乙方办理有关建设手续。 乙方则负责按规定时间、额度缴纳有关费用。

2.工程进度乙方必须在_______年_______月_______日前进场开工建设,并严格按照施工进度计划投入资金进行建设,保证建设进度。

3.竣工时间 乙方必须在_______年_______月_______日前竣工,延期竣工时应于原定竣工日期前_______日以上时间内,向甲方提出延期说明,取得甲方认可。

三、违约责任

1.如果乙方未按《土地使用权出让合同》约定及时支付土地出让金等其他应付款项,从滞纳之日起,每日按应缴纳费用的______‰缴纳滞纳金。逾期_______日而未全部付清的,甲方有权解除协议,并可请求违约赔偿。

2.乙方取得土地使用权后未按协议规定建设的,应交纳已付土地出让金_____%的违约金;连续两年不投资建设的, 甲方有权按照国家有关规定收回土地使用权。

3.如果由于甲方原因使乙方延期占用土地使用权时,甲方应赔偿乙方已付土地出让金_______%的违约金。

4.为避免国有资产流失,保证甲方对本项目的补贴在一定时间内得到补偿。自本项目正式投产起五年内,乙方向高新区税务机关缴纳的各种税金(退税或创汇奖励),低于乙方已报送给甲方的项目报告书中所承诺的相应税种(退税或创汇奖励)金额的____%时(优惠政策除外),乙方应赔偿给甲方其税金差额。 即:乙方在项目报告书中承诺的某一税种具体金额______% =乙方当年该税种实际缴纳金额。

四、其他

1.在履行本协议时,若发生争议,双方协商解决;协商不成的,双方同意向______市仲裁委员会申请仲裁,没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。

建设工程项目合作协议 [篇3]

工程项目名称:

工程项目地址:

建设单位(甲方):

施工单位(乙方):

为加强工程建设中的廉政建设,规范工程建设项目承发包双方的各项活动,防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为,保护国家、集体和当事人的合法权益,根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定,特订立廉政合同。

第一条甲乙双方的责任

(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规,相关政策,以及廉政建设的各项规定。

(二)严格执行建设工程项目承发包合同文件,自觉按合同办事。

(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外),不得为获取不正当的利益,损害国家、集体和对方利益,不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的,应及时提醒对方,情节严重的,应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员,在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定:

(一)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三)不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

(五)不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往,按照有关法律法规和程序开展业务工作,严格执行工程建设的有关方针、政策,尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范,并遵守以下规定:

(一)不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

(二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三)不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四)不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条违约责任

(一)甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的,按照管理权限,依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。

(二)乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的,按照管理权限,依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。

第五条本合同作为工程施工合同的附件,与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条本合同一式四份,有甲乙双方各执一份,送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位:(盖章)乙方单位:(盖章)

法定代表人:法定代表人:

地址:地址:

电话:电话:

年月日年月日

甲方监督单位(盖章)乙方监督单位(盖章)

年月日年月日

建设工程项目合作协议 [篇4]

甲方: 乙方:

经甲乙双方充分协商,达成如下合作协议条款:

甲方根据国家规定的.有关要求在宁波设立xx工程建设监理有限公司宁波分公司,所有成立分公司的手续均由甲方出面,由乙方负责办理,成立分公司的费用由成立后的分公司自行解决。甲方在宁波的分公司成立后,由乙方出面承包甲方宁波分公司的经营管理,乙方以甲方分公司名义对外承接监理业务,并报甲方备案,甲方对乙方在监理过程中的事务实施监督管理,乙方根据承接监理业务的收费情况,将每项监理业务收费的 %上缴给甲方作为甲方的管理费用。

甲乙双方权利义务:

(一)甲方负责提供有效的工程监理营业执照及工程监理的资质证明文件。

(二)甲方对乙方的工程监理项目进行相应的备案管理,并对乙方的监理工作提供相应的业务指导。

(三)乙方必须按国家工程建设法律法规规定的要求,严格实施监理法规中条文条款,严格做到三控二管一协调监理顺序,保证工程监理质量。

(四)乙方必须配备相应的工程监理专业人员,确保在工程监理过程中符合工程监理的技术要求及质量要求,所有工程监理技术人员及管理人员均由乙方自行聘任和解除。

(五)乙方必须按月向甲方提供相应的财务报表,及时向甲方汇报承接监理工程的合同总价及相应的费用分摊情况,并按双方约定的比例按时缴纳相应的管理费用。

违约责任:

甲方必须按合同约定提供相应的营业执照及资质证明,否则乙方有权随时解除本合同,并要求甲方赔偿相应损失。

乙方必须按合同约定上交相应的管理费用,逾期交付超过三个月的,甲方有权解除本合同,并有权要求乙方按日息万分之二交纳违约利息。

本合同一式两份,甲乙双方各持一份,由甲乙双方签字并盖章后生效,双方若因本合同发生争议的,应尽量协商解决,协商不成的,双方均可向各自所在地的人民法院提起诉讼。

甲方: 乙方:

建设工程项目合作协议 [篇5]

甲: ,身份证号: ,籍贯

乙: ,身份证号: ,籍贯

甲乙双方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下:

第一条 甲乙双方自愿合作经营塑胶和金属油漆项目,总投资为20万元,甲方以人民币方式出资15万元, 乙方以人民币出资5万元及技术和客户资源。

第二条 本合伙依法组成合伙企业,在合伙期间合伙人出资的为共有财产,不得随意分割。合伙终至后,

各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。

第三条 本合伙企业经营期限为三年。如果需要延长期限的,在期满前六个月办理有关手续。

第四条 双方共同经营,合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人,所产生的亏损或者民事责任由全体合伙人。

第五条 企业固定资产和盈余按照取得的销售净利润的甲方60%、乙方40%的比例分配。

第六条 企业债务按照甲方60%、乙方40%比例负担。任何一方对外偿还债务后,另一方应当按比例在十日内向对方清偿自己负担的部分。

第七条 每年项目产品总销售利润的百分之十进行固定投入。销售利润分红,一年结算

第八条 本协议未尽事宜,双方可以补充规定,补充协议与本协议有同等效力。

第九条 本协议一式贰份,合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。

第十条 自协议签订之日起,乙方需要负责技术和市场开发及售后跟进,甲方负责管理及日常事务。

第十一条 本协议有效期暂定三年,自双方代表(乙方为本人)签字之日起计算,即从__ __年__月__ 日至____年__月__日止。

第十二条 争议处理

1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决;

2、如果双方通过协商不能达成一致,则提交仲裁委员会进行仲裁,或依法向人民法院起诉;

第十三条 本协议到期后,双方均未提出终止协议要求的,视作均同意继续合作,本协议继续有效,如果

不再继续合作的,退出方应提前三个月向另一方提交退出的书面文本,并将己方的有关本合同项目的资料及客户资源都应交给另一方。

第十四条 违约处理

如果一方违反本合同的任何条款,非违约方有权终止本合同的执行,并依法要求违约方赔偿损害。 第十五条 协议解除

1、 一方合伙人有违反本合协议的,另一方有权解除合作协议

2、 合作协议期满

3、 双方同意终止协优议的

4、 一方合伙人出现法律上问题及做对企业有损害的,另一方有权解除合作协议 第十六条 未尽事宜,双方可再协商补充协议,补充协议同等本协议有效

第十七条 本合同一式两份,双方各执一份,具有相同的法律效力

甲方:(签章) 乙方:(签章) 地址: 地址:

合同签订地点:___________

合同签订时间:____年__月__日

建设工程项目合作协议 [篇6]

发包方:丹朱玻璃纤维制造有限公司(下称甲方)

承包方:中国对外西北建设工程集团有限公司(下称乙方)

甲方欲将投资建设宾馆及生活区房屋和厂房部分钢结构建设的工程发包给乙方,双方经友好协商,通过反复考察论证,特签订如下意向性协议书:

一、工程名称:丹朱玻璃纤维制造有限公司宾馆及生活区房屋和厂房部分钢结构建设工程。

二、工程地点:山西省长治市长治县乡村。

三、工程范围:

甲方修建一个宾馆,一个会堂,甲方所属生活区约90000㎡的房屋建设及甲方厂房部分钢结构建设等;包括基建、安装及装修工程。

四、工程总造价:约4.5亿元人民币(以实际预算结果为准)。

五、双方权利、义务

1、本协议签订之日,甲方将工程范围涉及的全部施工图纸移交给乙方。

2、乙方在收到甲方的施工图纸20日内完成标书制作、工程预算、施工方案。乙方所开支的上述费用及前期投入不包括在工程总价款内。由甲方另行支付给乙方。

3、乙方完成标书制作、工程预算、施工方案后五日内,甲方必须无条件与乙方签订正式《建筑工程施工合同》。

4、乙方收到甲方中标通知书与甲方签订正式《建筑工程施工合同》,并在收到甲方入场通知书时支付100万元履约保证金给甲方,乙方进场15日内甲方必须无条件全部退给乙方。

5、甲、乙双方正式签订《建筑工程施工合同》15日内、乙方的机械、人员进场施工。

六、特别约定:

1、乙方收到甲方施工图纸后未在约定时间完成标书、工程预算及施工方案或故意不与甲方签订正式《建筑工程施工合同》,视为放弃签订正式合同的权利,乙方产生的前期费用由乙方自行承担。

2、如乙方在约定时间完成标书、工程预算及施工方案,甲方不与乙方签订正式合同,甲方应赔偿乙方的一切经济损失包括实际投入和预期损失,即经济损失包括履行正式合同中乙方的预期收益。

七、本意向协议一式贰份,甲、乙双方签字生效,甲、乙双方各执一份。

甲方:乙方:

二○一○年六月二十三日

建设工程项目合作协议 [篇7]

发包方:湖南xx建筑工程公司(以下简称甲方)

承包方:(以下简称乙方)

担保方:(以下简称丙方)

甲、乙、丙三方就乙方承包经营甲方承建的工程项目,丙方为乙方的承包经营提供不可撤销连带责任的保证担保事宜,经三方协商一致,订立以下条款,以资三方共同遵照履行。

第一章总则

第一条甲方已于年月日与(以下简称“建设方”)签订工程《建设工程施工合同》,为便于该工程施工,甲方特成立湖南xx建筑工程有限公司项目经理部。

第二条甲方经公司内部人员招投标,同意乙方以包工、包料、包安全、包质量、包文明施工、包违约责任、包项目盈亏的承包方式,承包经营湖南xx建筑工程有限公司项目经理部。

第三条本合同签订并生效后,甲方委任乙方为湖南xx建筑工程有限公司项目经理部的负责人,乙方有权依照本合同的约定,自主经营该项目经理部。

第四条乙方确认,已完全了解和认可甲方与建设方签订的工程《建设工程施工合同》,并确保有能力履行甲方向建设方所应承担的各项权利和义务,承担该项目的全部经营风险。

第二章承包内容

第五条 承包范围:甲方与建设方签订的《建设工程施工合同》及补充协议等文件的所有责、权、利。

第六条 承包方式:包工、包料、包安全、包质量、包文明施工、包项目债权债务、包违约责任、包项目盈亏的总承包方式。

第七条 承包期间:自本合同签订之日起至甲乙双方按本合同约定对本项目结算完毕之日止。

第八条承包费用:乙方按承包工程项目结算总价款的%(其中承包费为%;税金为%)向甲方支付承包费。

第九条承包费的支付时间及方式:甲方在建设方支付的每笔工程款到账时,按本合同第八条的约定扣除承包费用。甲方在扣除承包费用后,向建设方出具建安发票。

第十条劳保基金的返还:

第三章承包管理

第十一条鉴于建设工程的特殊性,为防范甲乙双方在施工期间出现经营风险,达到甲乙双方承包双赢的经营目的,甲方有权对乙方承包的工程项目进行管理,乙方有权在甲方的管理下自主经营。

第十二条 人员管理:

1、甲方负责委派公司的项目经理、财务员、安全员、施工员、质检员、材料员、资料员、结算员到乙方项目经理部,协助甲方管理该工程项目的相关工作;

2、除项目经理、财务员以外,其他甲方负责委派的人员,乙方有权另行选择外聘有经验、有能力、有责任心的高素质人才作为项目经理部的相关管理人员,但乙方外聘的以上管理人员,需经甲方考核并备案后,方可聘任进行相关工作;

3、甲方委派的管理人员在乙方项目经理部工作期间的工资、劳保福利、工伤事故等费用,由乙方负责并承担;

4、乙方有权自主外聘项目经理部的其他管理人员,并自行承担所有费用。

第十三条 工程款及财务管理:

1、未经甲方的书面授权,乙方无权以任何形式直接从建设方支取工程款,该项目的所有工程款项,必须经甲方指定的银行账户流转,甲方发现乙方私自从建设方收取工程款项的,有权从建设方下一笔支付的工程款中扣回,并有权直接扣除或向乙方追究私自收取工程款金额的5%的违约金;

2、甲方有权对乙方使用工程款的情况进行监督、审查,乙方需在使用工程款的前三个工作日向甲方申报工程款使用计划,除乙方项目经理部的管理费用以外,甲方原则上需将工程款直接支付给收款人;

3、乙方每月28日前需向甲方书面申报工程款的回款计划、项目负债情况、项目负债的还款计划;

4、在甲乙双方就本合同最终结算完毕之前,建设方所支付的工程款必须专款专用,未经甲方书面同意,乙方无权将工程款挪用该工程项目以外的其他用途,否则,甲方有权从下一笔工程款中直接扣回,并有权直接扣除或向乙方追究私自挪用工程款金额的5%的违约金;

5、甲方需为乙方提供良好便捷的服务,在工程款到帐后且乙方申报工程款使用计划后,及时审查,并按照工程款支付的轻重缓急,原则上在三个工作日内支付给各收款单位;

6、乙方需建立、健全项目经理部的财务管理和制度,甲方委派的财务人员负责管理乙方的财务,该财务人员有权监督、审查乙方对工程款的使用计划、使用情况,以及该项目的资产负债情况。

第十四条 公章管理:

1、甲方负责向乙方提供项目经理部公章一枚,该公章经甲方备案后交由乙方使用,乙方承包的项目经理部对外所发生的生产、经营活动,需加盖甲方备案的公章确认后方可发生法律效力;

2、甲方提供的公章,由甲方委派的财务员进行管理,项目部合同及其他文件的盖章签署,需由公章管理人员审查、登记后方可进行;

3、未经甲方书面授权,乙方无权私自以项目经理部的名义刻制公章,否则,甲方有权追究乙方的法律责任,并要求乙方承担由此造成的损失。

第十五条 合同管理:

1、乙方需建立、健全合同管理制度,乙方以项目经理部的名义对外签订任何包括但不限于合同、承诺书、担保书等,均需交由甲方审核同意并备案后,方可签署。不论甲方是否同意签署,由此所发生的任何经济、法律责任,均由乙方自行承担,给甲方造成损失的,乙方负责予以赔偿;

2、未经甲方书面同意,乙方无权以项目经理部的名义对外签订包括但不限于借款合同、担保合同等与工程施工无关的书面协议。

第十六条 项目管理:

1、乙方需认真、负责的全面管理好该工程的所有施工工作,安全生产,依法、依规进行施工,维护和树立甲方的良好形象,甲方负责委派项目经理协助乙方负责管理该工程的具体施工工作;

2、乙方应及时、妥善处理施工现场以及项目经理部与他人发生的各类纠纷,尽量避免和减少各类损失的发生,并负责承担由此给甲方造成的损失;

3、乙方需严格按照甲方与建设方签订的施工合同的约定履行各项义务,行使各项权利,避免出现违约行为;

4、乙方应认真做好施工期间的签证、索赔、工程延期等工作,完善和弥补施工合同签约时所存在的对甲方的不利因素,争取创造最大的经济效益,避免出现亏损。

第四章双方的权利和义务

第十七条 甲方的权利和义务:

1、为乙方的施工提供优质、高效、便捷的服务;

2、协助乙方与项目的建设方和其他各部门进行工作联系和业务沟通;

3、协助乙方处理质量事故和安全事故;

4、协助乙方组织项目的工程竣工验收;

5、为项目部及时传达和转发有关部门的文件和要求;

6、每月定期对乙方的工程进行质量、安全等方面进行指导、监督和检查;

7、甲方有权随时对乙方的施工进行有必要的监督管理,该管理包括但不限于工程款的流转、工程施工进度、工程款的支付情况、项目部的资产与负债情况、工程的文明与安全施工等;

8、甲方有权按本合同的其他约定对乙方进行专项管理。

第十八条 乙方的权利和义务:

1、维护甲方的公司形象和声誉,对其承包的工程的工期、工程质量、安全与文明施工等,均需达到建设方和相关管理部门的规定要求,对不符合要求的项目,必须及时予以整改,直至达到相关要求,且自行承担整改费用;

2、接受和配合甲方及建设方以及上级主管部门对工程进度、工程质量、安全与文明施工等的监督与检查;

3、承担《建筑法》及其他相关法律、法规的相关责任;

4、承担施工期间以及施工完成之后的各项工作,该工作包括但不限于工程竣工验收、工程的结算、工程的维修、工程所有债权债务、工程的安全事故等,并承担相应费用;

5、承担甲方与建设方为该工程项目签订的所有合同及其他文件的债、权、利;

6、承担本合同约定的相关专项权利和义务。

第五章合同的解除

第十九条甲乙双方在本合同以下约定的条件成就后,任何一方均有权单方解除本合同。除此之外,除非甲乙双方协商一致解除本合同,任何一方均不得在本合同约定之外单方解除合同。

第二十条 甲方解除合同的条件:

1、乙方私自在甲方指定的工程款收款账户之外流转工程款达两次或者金额累计达壹佰万元以上的;

2、乙方承包的工程给甲方造成两起以上诉讼、或者诉讼金额在壹佰万元以上,且乙方无力自行协商解决的;

3、乙方拖欠甲方承包费用超过三个月未支付的;

4、乙方承包施工的工程项目因安全事故、质量事故等原因,造成甲方上质量简报、停工整改、不良行为记录等两次以上的;

5、乙方因拖欠民工工资或其他欠款,出现投诉、影响甲方公司的正常运转或者被媒体曝光等不良影响达两次以上的;

6、乙方未按本合同的约定接受甲方的管理达两次以上的;

7、乙方将工程款挪作工程以外的用途达两次以上或者金额累计达壹佰万元以上的;

8、乙方承包的工程项目的建设方、监理方或者其他职能部门书面提出解除乙方职务的文件,且经协商乙方确实不能承包经营该工程项目的;

9、乙方承包的工程项目有证据证明将要出现亏损的;

10、乙方主动提出或者其行为已证明其无力完成承包工程项目的;

11、乙方严重违反本合同或者甲方与建设方签订的合同、文件的;

12、乙方的施工行为严重违反我国《建筑法》等相关法律、法规的。

第二十一条 乙方解除合同的条件:

1、擅自与建设方签订除施工合同以外的补充合同或者其他有损乙方利息的书面文件的;

2、无正当理由扣除乙方除承包费(含税费)以外的工程款达两次或者金额累计达壹佰万元以上的;

第二十二条 任何一方按本合同的约定提出解除本合同的,甲方均需成立工作组接管该工程项目,并确保工程的顺利进行。

第二十三条甲方在接管该工程项目后7个工作日内,应该派专人与乙方办理结算事务。如因乙方的原因造成甲方解除合同的,乙方仅有权收回对该承包工程的实际投入(应按实扣除乙方施工期间出现的亏损、负债、各项违约责任等),甲方在工程完工且工程结算款到账后14个工作日内返还给乙方。如因甲方原因造成乙方解除合同的,甲方应向乙方返还对该承包工程的实际投入(应按实扣除乙方施工期间出现的亏损、负债、各项违约责任等),并按返还金额的3%向乙方支付补偿金。

第六章合同的结算

第二十四条乙方承包的工程结算总价款到甲方公司后,甲乙双方办理本合同的结算事务。乙方应根据该工程的资产负债情况向甲方提交结算报告,甲方应在14个工作日内审计完毕。甲方扣除乙方应缴纳的承包费、税费、应付款、赔偿金、违约金等费用后,余款在结算完毕后14个工作日内全额支付给乙方。

第七章合同的担保

第二十五条本合同项下所发生的包括但不限于承包经营项目的亏损、承包费、税费、材料及民工工资等欠款、赔偿金、违约金、甲方实现债权的费用等,由丙方为乙方向甲方提供不可撤销的连带责任的保证担保。

第二十六条 丙方的担保期限为本合同签订之日起至本合同结算完毕满两年之日止。

第八章其他约定

第二十七条乙方承包期间,其他第三方因该工程项目向甲方提起诉讼的,乙方应及时采取有效的措施解决争端。如乙方无力解决争端,造成法院冻结甲方银行账户(基本账户)、冻结甲方银行账户资金及其他资产、或者扣划甲方银行账户资金及处置甲方资产的,乙方和丙方应在法院采取强制措施之日起三日内向甲方提供相等的资金作担保。乙方和丙方不能提供相等的资金作担保的,应按冻结、扣划资金额度或者处置资产价值的日千分之三,向甲方支付自法院采取强制措施之日起至乙方向甲方赔付之日止的赔偿金。甲方为诉讼所另行支出的全部费用由乙方承担。

第二十八条 甲乙丙三方在履行本合同期间发生纠纷,三方应先协商解决,协商不成,任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第二十九条 本合同一式三份,三方各持一份,各方签字(盖章)后生效,并具有同等法律效力。

甲方:湖南XX建筑工程公司

法定代表人:

合同签订时间:

乙方:

身份证号码:

合同签订时间:

丙方:

身份证号码:

合同签订时间:

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 yyfangchan@163.com (举报时请带上具体的网址) 举报,一经查实,本站将立刻删除